网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 工程劳务承包合同范本通用版2500字模板
内容
    随着法律越来越全面的普及,合同作为一种维权的有效手段经常被使用。当事人需要证明合同主体具有订立合同的民事行为能力;有没有考虑过合同该从哪个角度开始写呢?下面是出国留学网精心整理的"工程劳务承包合同范本通用版",欢迎你收藏本站,并关注网站更新!
    工程劳务承包合同范本通用版(篇1)
    咀方(发包方):
    乙方(承包方):
    咀、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
    一、项目概况
    1、工程名称:海南润城国际公寓;
    2、工程地点:海南省澄迈县金江镇;
    3、结构形式:框架结构;
    4、最高层数:十七层;
    5、建筑面积:22503.06平方米。
    二、施工质量要求
    本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。
    三、工期
    酒店部分自20xx年4月 日开工,20xx年8月31日竣工,公寓部分20xx年4月 日开工,20xx年9月30日竣工。
    四、承包方式
    此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及
    防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。
    五、合同价款
    按平方米单价计算合同价款,368元/m2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。
    六、甲方权利与责任
    1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导,乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见,甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚,如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字,甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签,甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚,在乙方的进度款中扣除;
    2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;
    3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作,乙方指定材料进场时间及位置,乙方负责卸货,甲方对提供的材料质量负责;
    4、甲方负责临水、临电接入施工现场,乙方负责水、电接入施
    5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作,乙方给予相应配合;
    6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工,乙方应进行友好地配合,而且不收取配合费及施工机械使用等费用;
    7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工,消防单位负责消防内业及消防验收,乙方给予相应配合。
    七、乙方权利与责任
    1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工,乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认,甲方审批的总进度计划乙方应严格执行,同时对总计划进行分解,形成月计划,周计划以保证总计划;
    2、乙方对本项目的施工质量负责,如果乙方施工质量不合格,甲方权利要求乙方按国家标准进行整改,所产生损失全部乙方负责;
    3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任,如乙方管理疏忽造成安全事故,乙方除负责安全事故本身造成的损失外,甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;
    4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理,乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为,同时可以向此行为人的上级进行如实反映。
    八、付款方式
    乙方进入现场施工至±0.000,甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款,每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%
    九、违约责任
    1、乙方如不能如期竣工,每延误一天罚乙方贰拾万人民币,如乙方提前竣工,每提前一天,甲方奖励乙方壹万元;提前30天,甲方奖励乙方四拾万元人民币;
    2、乙方施工质量无法满足国家验收标准,乙方又没有质量保障措施,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
    3、乙方月计划无法满足项目的总计划,乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批,如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
    4、甲、乙双方应严格执行合同内容,信守承诺,如甲、乙双方发生争议应协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
    本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,本合同自签字之日起生效。(以下无正文)
    咀方(公章):_________乙方(公章):_________
    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
    _________年____月____日_________年____月____日
    工程劳务承包合同范文3
    咀方
    乙方 立合同单位:
    以下简称
    咀方根据施工需要,现将烈士陵园东侧地块瓦工工程劳务分包给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》以及甲方与业主签订的《建设工程施工合同》,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
    第一条、工程名称:烈士陵园东侧地块( )楼工程;
    第二条、分部项工作内容: 临设、文明工地建设、生活区卫生(含厕所)及图纸内的工程量。
    第三条、承包方式:劳务单包。
    第四条、工期
    开工日期:临设开始
    竣工日期: (具体结合土建总包的进度要求)
    第五条、质量
    质量目标: 合格,一次验收通过 。
    第六条、合同价款:按实结算,(暂定,具体以结算为准)。
    第七条、甲方工作
    1. 工程开工前提供一套施工图纸给乙方,交代工作范围,进行分部项工程技术交底及安全技术交底。
    2. 甲方编制工程施工计划,便于乙方进行劳动力的安排。
    3. 对乙方施工的分部项进行质量监督、验收。发现质量不合格,有权指令乙方进行返工,质量标准按建筑规范及施工说明书(或施工交底)。
    4. 负责对乙方在工程质量、进度、安全等生产工作上的检查、指导和督促。
    5. 提供必要的临时设施和食堂搭伙的方便。
    第八条、乙方工作
    1. 乙方在开工前组织有关人员学习审阅图纸,参与图纸会审,做好施工前的准备工作。
    2. 组织技术良好,有一定安装工程施工经验的工人进场施工,特殊工种提供操作证。
    3. 负责现场乙方所有参与施工的人员的管理工作。
    4. 参与甲方与业主、土建及其他单位在施工过程中的组织协调工作,同时根据进度要求按时完成施工任务,并对施工质量负责
    5. 服从甲方的工期、质量、安全、材料、现场文明、综合治理等各方面的管理并不得违背。
    6. 本工程的所有施工机械由乙方负责,但大型设备的吊装设施另行考虑。
    7. 乙方人员的食宿由甲方提供食堂和宿舍,原则上人员不得私自离开工地,乙方人员私自离开工地后发生的交通事故等意外人身伤害甲方不承担任何责任。
    8、乙方在工程开工后不得以任何理由私自停工或中途离场,私自停工或中途离场所带来的所有损失将由乙方承担(于劳务费中扣除);中途离场者前期产生的劳务费用在离场时只结全部费用的50%。乙方私自停工或退场的,下一进场方合同价高出本合同价的部分、因此延误工期产生的一切费用等于结算费中扣除。
    9、尊重业主,监理,总包单位及甲方等施工管理人员。
    第九条、结算办法及支付方式
    1、以建筑面积计算,单价为 68 元/m2;减少部分以定额所含人工费扣除;
    2、支付方式
    支付方式如下: 每月付发施工人员生活费1000元/人,费用(当年产生的劳务费)余额年底结算 。
    第十条、各项管理规定
    为保证工程生产进度、质量、安全、现场文明、综合治理等的正常进行,实行费用与工期、质量、安全等方面的挂钩,具体办法如下:
    1. 工期方面
    1) 乙方必须结合总包的实际进度,在甲方的组织安排下,保证充足的劳动力,与总包、其他相关专业相互配合,确保自身进度的正常进行,同时,不能影响总包及其他相关专业的进度。
    2) 如若乙方原因,造成工期拖延,或影响其他相关专业而造成损失,甲方有权根据实际损失,向乙方索赔;
    3) 如若乙方不按质量要求和甲方进度计划完成任务,甲方有权另行安排人员施工,工程量按实从乙方工程总量中扣除,劳务单价按劳务总价的平均单价确定,乙方应积极配合,不得阻挠,以确保工程总工期的实现。
    4) 若由于工程总合同的需要,造成安装工期的顺延或提前,乙方无条件服从,并保证自行合理调整劳动力。
    2. 质量方面:
    1) 乙方必须严格按施工图、国家现行施工规范和验收标准的要求进行施工,并严格按甲方专业施工员的工程技术交底的要求施工,不得以任何理由和借口采取其他方法。如果有好的建议或其他方法,应先向甲方专业施工员建议,经同意后方可实施。
    2) 乙方施工部分必须确保一次合格验收,如由于乙方原因不一次合格或管理混乱等造成的质量问题、工期延误及影响甲方声誉等,乙方必须整改并承担由此造成的返工损失(不仅包括乙方损失的部分,还包括甲方损失的部分)。
    3. 安全方面
    1) 甲方对乙方进场人员进行三级安全教育,认真对班组人员进行安全技术交底。未经安全三级教育者,不得入场施工作业。乙方应认真遵守有关施工安全操作规程,认真对班组人员进行安全技术交底。乙方必须采取必要的措施确保施工安全,若因乙方违章造成安全事故或因安全事故引发的后果和责任,均由乙方承担。
    2) 乙方必须选派身体健康(无妨碍施工作业的疾病,符合《劳动法》规定的人员(工人最低年龄不得小于18周岁)且能适应高空夜间作业的施工人员进场,若因乙方自身疾病等原因,在现场施工中突然发病景因此引起的全部后果和责任,均由乙方承担。
    3) 施工中乙方人员必须严格执行甲方的各项管理,服从甲方安全管理人员的监察。
    4) 对于乙方施工中造成的安全隐患及事故,由此造成的整改费用或损失由乙方负责;
    4. 现场文明方面
    由于甲方需要积极配合总包方创建现场文明工地,因此,乙方必须做好现场文明工作,严格按省径文明工地的管理要求进行,做到当日做当日清,工完料清,场地净。甲方可随时通知乙方做好迎接检查的准备工作,直至整改到符合甲方要求的标准为止。确保本工程在南通市级文明工地验收中一次性通过。
    5. 综合治理方面
    1) 故意损坏或拆除安全设施的,每发现一处罚款200元。
    2) 故意危害工地安全,罚款1000元,形成危害结果的,将依法追究其刑事责任。
    3) 施工区内乙方不得随意将家属与子女带入,非施工人员不得入内。
    4) 严禁上班时间喝酒和酒后上班,发现须责令其不得上班,并罚款1000元/人。
    5) 在工地场严禁赌博,发现后将处于100元/人次。
    6) 在施工期间,严禁打架斗殴。如发生,甲方将对乙方处于500—20xx元的罚款,另责令其限时退场,如造成严重后果的,将依法追究刑事责任。
    7) 乙方人员如有盗窃公共或他人财物的,发现一次,除给予200—1000元的罚款外,还将其退场,并可依法追究刑事责任。
    8) 施工作业现场工作期间,必须穿戴后工作服,严禁穿拖鞋、高跟鞋、不利于安全的其他鞋类,严禁打赤膊,穿背心上班,发现一次罚款50元。
    9) 对已完成的产品(不管是自己的还是他人的),都应加以保护,如发现乙方损坏,视情节轻重给以修复或赠偿并承担全部责任。
    10)夜间施工应尽可能降低噪声,如发现故意敲打钢管或大声大叫,发现一次处于50—100元不等的罚款。
    11)每次罚款在劳务费中当扣。
    第十一条、其它条款
    1. 双方代表
    咀方派 同志为现场代表,乙方派 同志为现场代表,相互协作并履行本合同。
    2. 合同的份数
    本合同正本一式两份,双方各执一份,副本一式陆份,双方各执三份。
    3. 合同的生效
    本合同双方签字后生效。
    合同生效后,除合同约定的外,任何一方不得擅自变更或解除,如需变更或解除,必须经双方协商一致后订立书面协议,如若违约,由责任方承担违约责任。
    咀方(公章):_________乙方(公章):_________
    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
    _________年____月____日_________年____月____日
    工程劳务承包合同范本通用版(篇2)
    甲方:____________________
    乙方:____________________
    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。
    第一条合同文件
    作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力:
    1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;
    2.本项目工程质量检查、验收标准;
    3.本项目施工安全标准;
    4.本项目施工组织设计;
    5.本项目施工进度计划(含节点计划);
    7.业主、监理和甲方的文件;
    8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。
    第二条承包单价
    详见(附件),不调价。
    第三条有关约定
    1.乙方对甲方负责,承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准,在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。
    2.计量支付
    2.1乙方完成承包的工程项目后,甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。
    2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时,甲方有权终止本合同。
    2.3本工程不支付工程预付款,乙方应有结算支付前的资金垫付能力。
    3.工程材料供应
    3.1所需主要材料均由乙方负责,需经甲方检验合格方可使用。
    3.2因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。
    4.测量、试验、检验等技术工作
    4.1甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。
    4.2甲方负责工程试验检验工作,乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。
    5.乙方不得转包。否则,甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失,并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。
    6.隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。
    7.甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务(劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等)。
    8.依据《劳动法》,乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督,必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)。
    9.甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。
    10.乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意,离开工地需向甲方履行请假手续。
    11.乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认,甲方队长批准后支付。
    工程劳务承包合同范本通用版(篇3)
    建设方(简称甲方):_______________
    承包方(简称乙方):_______________
    依照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及自治区有关条例有关规定,明确双方建筑劳务合同的权利义务,和违法乱纪的责任,双方经平等协商同意,订立如下合同条款,共同遵照执行:
    一、工程名称
    _____________________
    二、工程地点
    _____________________
    三、承包方式
    _____________________
    四、承包范围
    _____________________
    五、工作期限
    1、开工日期:_______年_______月_______日起;
    2、竣工日期:_______年_______月_______日止;
    3、总日历工作天数为_______天。
    六、工程质量与验收标准
    1、工程质量标准:分部分项工程合格率100%、优良品率90%以上;单位工程竣工验收合格率100%。
    2、严格按照审核的施工图纸、施工验收规范及质量安全交底、设计变更单、国家现行施工规范和质量验收统一标准施工,确保工程质量。
    3、所有工程,必须经过与甲方质检人员及业主或监理验收后,方可进行下道工序,不经检查、验收,擅自隐蔽或进行下道工序施工者,每发现一次视情节给予一定500元以上的罚款。其所造成的一切后果由乙方自负。
    4、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方,所造成的后果及损失由乙方承担。
    5、如果乙方对工程进行施工中,质量达不到标准必须返工达到标准,全部费用由乙方自理,并没收保修金,另外给予一定数额的罚款。
    七、甲方责任
    1、甲方应在乙方工作开工前,向乙方提供图纸一套。
    2、负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
    3、负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,拨付工程款。负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
    八、乙方责任
    1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与业主及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
    2、绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。
    3、必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、甲方损失及业主罚款等问题均由乙方承担。
    4、乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
    工程劳务承包合同范本通用版(篇4)
    甲方:____________________
    乙方:____________________
    现甲方将______街______号______室内装修工程委托乙方承建,经双方协商,确定如下工程承包合同,双方共同遵守执行。本合同按总价合同法计算,如有增减工程量,按预算价进行单价法计算,如该项目没有预算价,则双方友好协商商定。
    一、工程名称:____________________________________。
    二、工程地点:____________________________________。
    三、工程承包范围及内容(具体预算附后面):
    室内泥水工程(墙体结构改造等)、天花工程(主人房木天花制作等)、水电电位修改工程(包括洁具安装等)、油漆工程、门窗工程工程。
    四、质量及验收标准:
    工程质量达到国家现行的《高级建筑装饰工程施工及验收规范》所规定的合格标准。
    五、工期:
    本工程之签订合同日起计算,计算工期为____天完工(如遇雨天及其它等客观原因所造成的拖延工期不计)。
    六、付款方式:
    开工日支付整个工程款_____%,在工程进度达到_____%左右时付整个工程款的_____%,整个工程完工并经验收后付完整个工程款。
    七、甲方责任
    提供施工水、电源供乙方使用。
    八、乙方责任
    (1)负责做好装修产品及原有甲方装修产品(厅地板、厨房、洗手间)的保护。如有损坏,乙方负责修复原貌。
    (2)遵守甲方物业管理的规定,确保甲方取回装修押金。如由于乙方责任造成甲方无法全数取回装修押金的,由乙方负责赔偿甲方损失金额
    (3)确保施工安全,装修期间如发生人身安全、损坏公共财物等安全问题,由乙方负全责。
    九、本合同一式____份,甲乙双方各执____份。
    十、本合同经双方签名后生效,保修期按国家规定时间(二年)。保修期完以及甲方结清工程款后合同自然失效。
    十一、合同未尽事宜,以《住宅室内装饰装修管理办法》为准,双方另行友好协商补充。
    甲方(公章):_________________
    法定代表人(签字):___________
    时间:_________年____月____日
    乙方(公章):__________________
    法定代表人(签字):____________
    时间:_________年____月____日
    工程劳务承包合同范本通用版(篇5)
    发包方(甲方):____________________________
    承包方(乙方):____________________________
    甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
    第一条 工程概况
    (一)工程名称:____________________________
    (二)工程地点:____________________________
    (三)施工面积:____________________________
    第二条 承包范围
    人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
    第三条 承包金额
    详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
    承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额
    本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。
    本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
    第四条 工期(三个月)
    (一)开工日期:____________________________
    (二)竣工日期:____________________________
    第五条 施工技术要求
    (一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。
    (二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。
    (三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
    第六条 双方责任及工作
    (一)甲方工作
    1.提供食宿条件:
    2.为乙方施工协调有关工作关系:
    3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
    (二)乙方工作
    1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
    2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
    3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。①.扣件按3%,②.u形扣按15%,③。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。
    工程劳务承包合同范本通用版(篇6)
    1、甲方应向乙方做安全、技术质量书面交底。
    2、甲方组织对进场人员进行安全教育,乙方给予配合。
    3、甲方应对乙方提出的实际困难积极协调予以解决。
    4、乙方人员应严格遵守项目部的各项规章制度及劳动纪律,服从甲方调配指挥,文明施工,不损坏甲方的荣誉和形象。
    5、在施工场地、生活区范围内,因乙方原因造成的火灾、偷盗、打架等安全事故,造成的损失由乙方自负。
    6、乙方所有进场材料及安装均要符合图纸设计及规范要求,包括门窗验收、检测产生的费用均由乙方承担。
    7、乙方应对甲方提供一切于本工程所关的门窗资料包括门窗指定安装厂家资质、门窗五金配件合格证、所有玻璃合格证、门窗三性试验报告。
    8、由于门窗所产生的一切费用均由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。
    9、因乙方自身原因违章作业、不服从指挥发生的安全质量事故,责任由乙方自负。
    10、工期按甲方工期进度确保质量完成,如耽误工期,责任由乙方承担。
    11、工程竣工后,乙方对自己承包的工程保修二年,如果乙方的原因发生质量问题,由乙方无偿维修,造成的一切费用由乙方负责。
    12、工程安装。
    通过对文章的阅读,相信大家对于
    工程劳务承包合同范本通用版(篇7)
    发包人:_____________________________________
    承包人:_____________________________________
    分包工程名称:_______________________________
    施工地址:____________________________区(县)
    发包人(全称):________________________________
    承包人(全称):________________________________
    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
    第一条 工程概况及承包工作内容
    1.1 工程名称:______________________________________________
    1.2 工程概况:______________________________________________
    1.3 分包工作内容:__________________________________________
    范围包括:__________________________________________________
    1.4 工程监理单位(全称):________________________________
    第二条 作业人员
    承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
    第三条 合同工期
    开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
    第四条 合同价款
    4.1 合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元?
    4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):
    经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
    4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
    4.2.2 以年施工预算或年施工概算定额为依据:
    ①定额工资单价为:
    瓦工_____元/工日;结构______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;
    砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;
    水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;
    ②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;
    ③分项工程承包:
    外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;
    水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;
    内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________. ?
    4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)??
    4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
    4.3 对合同价款内容的明确:_______________________________________
    第五条 合同价款的结算和支付
    5.1 结算、决算资料:
    5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
    5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
    5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
    5.2 合同价款的结算和决算:
    5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
    5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
    5.3 合同价款的支付:
    5.3.1合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。
    5.3.2 分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
    5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
    5.3.4办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
    第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
    6.1 安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
    6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:
    6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
    6.2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
    6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________.
    第七条 工程质量、验收与保修
    7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
    7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
    7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
    7.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.
    第八条 工期延误
    8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
    a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
    b.设计变更和工程量增加;
    c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;
    d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;
    e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;
    f.发包人同意工期顺延的其他情况。
    8.2承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
    8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:
    第九条 文明施工
    9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
    9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
    9.3 对本工程的文明施工标准,双方约定如下:__________________________.
    第十条 材料机具供应
    10.1 本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________
    承包人自备的工具为:______________________________________________双方确认防护用具由______________承担。
    10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
    10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
    10.4 对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________
    第十一条 文物保护
    对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。
    第十二条 发包人的权利及义务
    12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
    12.2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
    12.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
    12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
    12.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。
    12.6负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。
    12.7 负责组织工程的验收工作。
    12.8本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。
    第十三条 承包人的权利和义务
    13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
    13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
    13.3 在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
    13.4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
    13.5承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
    13.6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
    13.7 承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。
    第十四条 违约责任
    14.1 发包人违约责任
    14.1.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
    14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
    14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
    14.1.4发包人违反规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
    14.2 承包人违约责任
    14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
    14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
    14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
    第十五条 合同争议的解决
    在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):
    1.向北京仲裁委员会申请仲裁。
    2.向___________人民法院起诉。
    第十六条 合同的生效与终止
    本合同经双定代表人或委托代理人签盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
    本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
    第十七条
    本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。
    第十八条
    本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。
    在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
    甲方(盖章): 乙方((盖章):
    合同签订时间: 年 月 日
    合同签订地点:
    发包方(甲方):
    承包方(乙方):
    兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。
    一、工程概况:
    1、工程名称:
    2、工程地点:
    3、承包内容:工作量清单。
    4、承包范围:水电工、木工、漆工、瓦工。
    5、承包方式:包清工,电动工具及零配件由乙方自备。
    6、质量要求:gb50210-_《建筑装饰装修工程质量验收规范》、
    db31/30-_《住宅装饰装修验收标准》。
    7、工期要求:年月日至年月日。
    二、甲方工作:
    1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
    2、负责向乙方提供临时水电。
    三、乙方工作:
    1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。
    2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
    3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
    四、关于质量的约定:
    1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(gb50210-_、gb50303-_、gb50242-_、gb50327-_等)作为本工程的质量评定验收标准。
    2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
    3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺
    延。
    4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。
    五、关于工期的约定:
    1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。
    2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。
    3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。
    六、关于价款和结算的约定:
    1、双方商定本工程合同承包价格元(人民币)。
    2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。
    3、付款方式:
    a、开工后8日内,甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。
    b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款30%元
    c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15%元。
    d、竣工验收合格后,甲方付款20%元。
    e、余款5%元待壹年保修期满后结清。
    七、关于材料的约定:
    1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。
    2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。
    3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。
    八、关于安全生产的约定:
    1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。
    2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的,以及对文明现场和安全生产的要求。
    3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。
    九、关于违约责任的约定:
    1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。
    2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金元。
    3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。
    4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。
    本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。
    甲方(签章):乙方(签章):
    年月日
    小编精心推荐
    工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本
    
    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/30 4:09:10