网站首页 留学 移民 外语考试 英语词汇 法语词汇 旧版资料
| 标题 | 建筑工程合同范本标准版2022 |
| 内容 |
嗨，你还未写合同而发愁吗？不妨看看这里，让我来帮助你吧，怎么写合同。下面是由出国留学网编辑为大家整理的“建筑工程合同范本标准版2022”，仅供参考，欢迎大家阅读本文。 建筑工程合同范本标准版2022（一） 发包人： _______（以下简称甲方） 承包人：________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和建设部《建设安装工程承包合同条例》，经甲乙双商定，甲方将____县____镇______厅宿舍工程总承包给乙方。具体承包内容如下： 一、 工程概况 工程名称：____县____镇______厅、宿舍工程。 工程地点：____县____镇______学校院内。 工程内容：土建、安装 二、 工程承包范围、质量标准、合同价款、工期 承包范围：图纸包括的土建、安装内容，其中图纸中保温工程不包括。 质量标准：合格。 合同价款：单平方造价为______元每平方米。 本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。 工期：______个月（______天）。 三、 合同履行条款 甲方责任与义务： 1、 开工前施工现场具备三通一平条件，并提供地质及地下管线资料。 2、 施工场地及公共道路畅通的一切问题，均由甲方承担并承担相应责任。 3、 施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承担一切费用及责任。 4、 施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。 5、 施工期间一切外因干扰，均由甲方承担谐调责任，严重影响工程施工，造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。 6、 按合同约定及时拔付工程款。 乙方责任与义务： 1、 开工后积极组织人员，机械设备进场。 2、 配备合格施工、技术、管理人员。 3、 严格控制施工质量，所用一切建筑材料禁用伪劣产品，必须经监理检查方可使用。 4、 确保按合同工期完成施工任务。 5、 施工期间，安全 第一、因乙方原因所造成的安全事故由乙方承担全部责任。 四、 工程款（进度款）支付 按形象进度支付，合同签订后，机械设备进场支付总款的______%；基础施工结束后支付总款的______%；一层主体结束，支付总工程款的______%；二层主体结束，支付总款的______%；三层主体结束，支付总款的______%；四层主体结束，支付总款的______%；粉刷结束，支付总款的______%；门窗安装结束，付总款的______%；余款工程后________年内一次付清。 五、 工程变更，变更增加费用，由甲方出资另行增加 甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________ 日期：________年____月____日________年____月____日 建筑工程合同范本标准版2022（二） 发包方（以下简称甲方）：_____________________ 承包方（以下简称乙方）：_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 一、工程概况 （一）工程名称：_____________________ （二）工程地点：_____________________ 二、工程承包范围 ___________________________________ 安全维护及整改。 三、合同工期 _______天。 四、工程造价 工程造价为：______________元整 五、质量标准 1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容） 3、本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。 4、本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。 六、承包方式 按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 七、工程计价 1、本工程计算编制原则：按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量清单计价规范》（_______，《_______省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第_______号），《_______省建设工程计价办法》，_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 2、人工、材料价格的确定：人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《_______建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。 3、具体工程量以甲方签证单为准。 八、工期 有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。 1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上（以_______市气象局报告为准），一次停水、停电_______小时以上。 2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。 3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。 4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。 九、工程款的支付 1、工程完工后，甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%。 2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_______%，工程保修金留结算总价的_______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还，保修金不计利息。 十、违约责任 1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。 2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。 十一、安全生产和文明施工 认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。 十二、争议的解决 本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。 十三、其他 乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。 甲方：______________________乙方：______________________ 代表人：___________________代表人：_____________________ 日期：______年_____月_____日 |
| 随便看 |
|
出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识，帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。