网站首页 留学 移民 外语考试 英语词汇 法语词汇 旧版资料
标题 | 关于建筑的合同范本2000字模板 |
内容 |
关于建筑的合同范本(篇1) 上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案,不服广东省佛山市顺德区人民法院(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理,现已审理终结。 原审判决认定:20xx年2月8日,原、被告签订《协议书》,协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程,具体内容见工程预(结)算报价表,总工程造价为306406元,按八折结算价为245124.8元。如有增加,另行计算。工程验收后付清工程款,工程保质期为一年。签订协议后,原告进场施工,在施工过程中,根据原告的要求,增加了部分工程项目,故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月,原告将装修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。 另查,原告并不具备房屋工程装修资质。 原审判决认为:由于原告不具备房屋装修工程资质,故原、被告之间的房屋装修工程合同无效,但由于房屋装修工程已完成,被告亦已使用该房屋,其亦当庭表示工程预(结)算报价表中装修项目已装修完毕,故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程预(结)算报价表及清楚其内容,故应视为双方已结算,被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理,予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格,要求索赔的辩称,由于被告没有在本案提起反诉,且被告亦明确表明另案起诉,故对该辩称不作处理,被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定,判决:被告黄某应自本判决生效之日起三日内,支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元,由被告负担。 上诉人黄某上诉称: 一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段; 二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的,本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同,承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思,完成了承揽项目,再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务,故上诉人依法未将余款付给被上诉人,并非上诉人延付工程款。 三、本合同纠纷中,被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后,发现该房存在超过20处质量问题,被上诉人的.行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人,不熟知大陆的有关法律规定,原审在上诉人不知情的情况下,作出不公平的判决。综上,特提出上诉请求: 1、撤销(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决; 2、驳回被上诉人的诉讼请求; 3、本案的诉讼费由被上诉人承担。 被上诉人梁某辩称:原审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求二审法院予以维持。 本院对于原审认定的事实予以确认。 本院认为:本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。 首先,双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷,故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同,所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时,在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》,因被上诉人不具有房屋装修工程资质,故该协议违反法律及行政法规的强行性规定,应属无效合同,不受法律保护。原审对该合同效力定性正确,本院予以维持。 其次,关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中,明确确认了以下事实:其一,讼争工程已经完工,且其已经入住使用;其二,讼争工程总价款为327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认,该案所涉法律关系中的权利、义务明确,上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求,缺乏事实和法律依据,本院不予支持。 至于讼争工程的质量问题,在原审法院行使了充分的释明权的情形下,上诉人明确表示就质量问题,另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理,符合民事诉讼中“不告不理”原则,程序合法,本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理,因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查,故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定,判决如下: 驳回上诉,维持原判。 二审案件受理费3120元,由上诉人黄某负担。 本判决为终审判决。 关于建筑的合同范本(篇2) 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》有关法律,经双方充分协商,甲方所承担的部分施工任务分包乙方,为明确双方责任,就施工过程中的有关事宜如下规定,供双方同遵守。 第一部分 工程概况 第一条 工程名称: 。 第二条 工程地点: 。 第三条 工程结构: 。 第四条 承包范围: 第五条 工 期: 。 第六条 质量标准: 第七条 合同价款:(大写) (人民币)¥: 。 第二部分 承包方式 第八条 承包方式:提供劳务、包工不包料方式。 第九条 工程承包价格:工程主体部分,由灰土上砼垫层开始至屋面封顶,(即砖砌、砼、钢筋、模板等)按建筑面积计算,每平方米 元。 9-3 零工25元/工日。 9-4 其它小型工具,由甲方提供乙方领用,自行保管。 以上工具乙方要妥善保管,爱护使用。如因乙方原因造成损坏和丢失的,照价赔偿。 第三部分 付款方式 第十条 付款方式:每月25日前应进行工程量结算,由工长结算项目经理复核,次月20日前付人工费的50%,所施工的结构工程完成无质量问题,活完底清,进度符合合同要求、结算款付至80%,到年底付至95%,余款半年结算。 第四部分 双方责任 第十一条 11-1甲方驻施工现场全权代表姓名: 。 11-2 甲方责任: 11-3 工程开工前,甲方向乙方进行质量、安全、技术、工期、材料节约、消防、治安、现场文明施工、现场管理、劳动纪律等教育和交底,交底以书面形式,由双方负责人签字为准。 11-4 甲方提供所需大小型机械设备和小型工具(小型工具如由乙方自备,约定支付小型工具费)。 11-5 甲方保证材料及时供应,不得因材料供应不及时而影响施工。 11-6 甲方组织有关人员及时对在施工程和已完分项工程进行质量验评和检查,质量不达优不验收。 11-7 甲方为乙方提供食宿生活设施,为乙方创造良好的生活条件和施工条件。 第十二条12-1 乙方驻施工现场全权代表姓名: 12-2 乙方责任: 12-3 乙方严格按甲方和各项交底,做好进入施工现场前的准备工作。 12-4 乙方人员自带衣食用品、劳动保护用品、炊事器具, 15-21天生活费用和手头工具,其它小型工具按双方协定办。 12-5 乙方进场后按国家用工规定,及时上报职工花名册并完善用工手续。所用人员必须是自己的基本队,持证不少于60%(技能监定),技术人员及特种工必须持有上岗证。人员分布:木工人,钢筋 人,瓦工 人,焊工 人,普工 人,进场钢筋 人,木工 人,号人员进齐。 12-6 乙方应根据工程对象积极组织劳动力和技术工种配备,不得由于人员短缺和技术力量差影响工程进度。未经甲方同意,乙方不得撤离人员。夏、秋两季必须保证工地正常施工。 12-7 乙方分包分项工程,均按国家验收规范及有关质量标准进行施工。在施工中须接受甲方、监理公司、质检站管理人员的监督检查。 12-8 甲方保证材料及时供应,不得因材料不及时而影响施工。 12-9 执行限额领、退料办法及三钢工具领退库制度,乙方有责任节约用料,若发生故意浪费行为,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。经双方协商销子损耗5%,扣件损耗2%。 12-10 为确保乙方能按时开工日期上足合同约定的劳务人员,乙方需缴纳履约保证金 万元,如乙方违约不能如期上足劳务人员 人,甲方有权扣除履约保证金。 12-11 履约保证金在工程完工验收达到合同约定标准后,一次性返还乙方,乙方向甲方提供施工人员名单,每月在收到工程款后,给民工发放人工工资,并向甲方提供有收款人签字的工资表,保证发放到每个民工的手中。 第五部分 质量及验收 第十三条 乙方认真按照规范、标准、设计要求及各项交底组织施工,随时接受甲方管理人员的检查。 13-1 质量标准: 13-2 施工中经甲方检查工程质量不达优,乙方应按甲方要求进行认真返工,并承担返工费用。非乙方原因导致返工,由甲方承担费用。 13-3 凡隐蔽工程和中间验收部分,乙方自检达优后应及时通知甲方进行验收。验收达优并经甲方有关人员签字后,乙方可继续施工。 13-4 经验收符合要求,但甲方有关人员在验收24小时未在验收记录上签字,乙方可视为甲方代表批准,可继续施工。 13-5 当甲方提出对已隐蔽的工程重新检查验收,乙方可按要求剥露,并在检查后重新覆盖和修复,检验达到合同约定标准,甲方承担由此发生的费用,如达不到标准,责任方承担费用。 13-6 发生质量问题时,对甲方令置之不理或不听从甲方安排的,甲方有权酌情以经济处罚,情节严重中止合同。 13-7 乙方施工的检验批、分项工程达不到新规范的合格级别,应立即返工,重新施工,损失自负,并予以罚款,具体见补充细则,不允许出现不合格的分项工程,上一道工序未经验收合格而强行施工下一道工序,除返工外要给予严厉处罚。 第六部分 安全文明 第十四条 甲方负责安全交底,并提供施工所需合格的安全设施和设备,乙方要严格执行安全操作规程和有关安全规定,由于乙方自身原因造成的安全事故、费用和责任由乙方自负。 第十五条 安全文明工地标准: 15-1乙方应严格按照《陕西建工(集团)总公司建设工程施工现场综合考评实施细则》的要求,组织现场施工,确保安全文明施工。奖罚办法执行分公司月检季评考核标准。 15-2 为保持现场文明卫生及安全,乙方派 名人员清扫施工现场、住宿、厕所卫生,同时负责现场保卫工作。甲方补助其每人每月 元工资。 15-3 安全防护、双排脚手架等搭设挂密目网由乙方负责,必须按规范封闭所施工工程。 15-4 乙方各项工程符合检查要求,确保省、市级安全文明工地,一次性奖励 元获得省级安全文明工地一次性奖励 元,乙方安全生产违章,文明工作不到位,甲方在每月例行性检查中考评不合格时罚乙方 元,直到整改合格。日常工作出现严重违规事件,教育无结果时一次性罚 元。 15-5 严重违反现场劳动纪律打架斗殴、不听从甲方管理人员劝阻的,对当事人罚款 元,情节严重者甲方有权终止合同。 15-6施工现场清洁整齐,活完底清,不留死角,物料堆放整齐有序,否则造成的额外用工或直接经济损失由乙方负责。 第七部分 其它 第十六条 16-1 有严重损害甲方形象及利益的,甲方可提出终止合同。 16-2 对甲方安排的生产计划完不成,严重脱离生产计划,且没有整改措施。 16-3 发生质量问题,对甲方责令置之不理或不听从甲方安排,私自任意修改,造成不良影响的。 16-4 如发生质量问题,甲方提出终止合同时,除留个别善后人员办理结算移交外,乙方应无条件全部退出现场,否则,因此造成的一切经济损失由乙方负责,甲方不与结算。 16-5 无特殊原因不按时完成甲方安排的生产进度计划(包括月、旬、段计划)拖延一天罚款 元。 第十七条 甲、乙双方发生劳务纠纷时,由双方主管机关调解处理,调解不成可向上级机关申请仲裁,也可直接向当地人民法院提诉讼。 第十八条 18-1 确定本工程承包单价的依据及取费标准(在事前商定)后,施工期间不做任何修改。 18-2 未经甲方同意,乙方中途退场所引起的一切后果及经济损失均由乙方负担。 18-3 若甲方资金暂不到位或因特殊情况可能造成资金暂不到位时,乙方不得因此影响正常施工。 第十九条 本合同未尽事宜,双方可在补充条款中另商定,作为本合同的附件。 第二十条 补充条款及与本合同效力的补充细则或文件: 1、工程项目与工程量清单; 2、施工形象进度计划,劳力需用量计划; 3、保证进度、质量、安全文明施工的补充细则; 4、陕西建工(集团)总公司(本部)优良工程评定办法; 5、合同实施过程中的各种交底。 6、双方协商的补充条款。 第二十一条 本合同自甲乙双方签字盖章后生效,工程尾款结清自行失效,双方共同维护合同的法律性。 第二十二条 本合同一式 份,甲方 份,乙方 份由双方分送有关部门。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 关于建筑的合同范本(篇3) 发包人(甲方):________________________ 承包人(乙方):________________________ 双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。 1、工程概况 工程名称:____________________________ 工程地点:____________________________ 工程内容:____________________________ 2、工程承包范围 承包范围:_____________________面积为准。 3、合同工期 开工日期:______年______月______号 坯房竣工日期:______年______月______号(中途如有下雨一天则往后推迟一天) 竣工日期:______年______月______号 合同工期总日历天数:______天 4、工期延误:因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延 (1)设计变更和工程量增加; (2)一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时; (3)不可抗力自然条件; 5、工程竣工:乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的,乙方承担违约责任。 6、工程质量标准:__________县质量检测局为准。(不包括材料质量) 7、合同价款 金额:建筑面积每平方米¥______元________建筑面积的总平方米。 工程预支款:¥______万元。 竣工日付款:余下总金额的______%。 工程款结算:检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。 8、组成合同的文件 (1)本合同协议书。 (2)标准、规范及有关技术文件。 (3)图纸 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 9、乙方向甲方按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 10、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出书面申请,甲方则需及时提供全部建筑不得误工,保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。 11、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。 12、本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存一份。 13、合同生效 合同订立时间:____________年_______月______日 合同订立地点:_______________________________ 本合同双方约定_______________________________后生效。 发包人:(签名)____________电话:______________住所:____________________ 承包人:(签名)____________电话:______________住所:____________________ 关于建筑的合同范本(篇4) 签订合同双方: 建设单位:________________,以下简称甲方 施工单位:________________,以下简称乙方 为明确甲乙方双在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条 总则 一、工程名称: 二、国家(或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照,计划任务书,初步设计、总概算等文件号。 三、工程编号:________________。 四、工程地点:________________。 五、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表略)。 六、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币元(各单项工程造价详见工程项目一览表略)。 第二条 工程期限 本合同全部工程____年____月____日开工至____年____月____日竣工(各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表略)。 在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限: 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料,以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。 第三条 施工准备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁:申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的接通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工地区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。 第四条 物资供应 一、本合同全部所需材料按下列(___________)项供应方式办理。 1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应; 2.统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用; 特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应; 3.包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点; 4.________________________________ 二、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工、引进成套设备在交付乙方前,甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备,甲方可委托有条件的乙方加工。 三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应之一方负担。 关于建筑的合同范本(篇5) 发包方(以下简称甲方) 承包方(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济协议法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本协议。 1、工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: 2、工程承包范围 安全维护及整改 3、协议工期 30天 4、工程造价 工程造价为: 元整 5、质量标准 5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容) 5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。 5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。 6、承包方式 按本协议第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 7、工程计价 7.1 本工程计算编制原则:按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20xx), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号),《湖南省建设工程计价办法》,20xx《湖南省修缮定额》、20xx《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20xx《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 7.2人工、材料价格的确定:人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。 7.3具体工程量以甲方签证单为准。 8、工期 有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。 8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准),一次停水、停电8小时以上。 8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。 8.3因乙方原因造成的工期延误,协议工期不能顺延,费用由乙方承担。 8.4因甲方原因造成的工程延误,协议工期顺延,费用由甲方承担。 9、工程款的支付 9.1工程完工后,甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%. 9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还,保修金不计利息。 10、违约责任 10.1违约方案本协议约定的形式承担违约责任,协议没有约定的,案协议法及相关法规执行。 10.2因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。 11、安全生产和文明施工 认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。 12、争议的解决 本协议在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。 13、其他 乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。 本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。 甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________ 法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________ _________年____月____日 _________年____月____日 关于建筑的合同范本(篇6) 甲方:_____________________ 地址:_____________________ 邮编:_____________________ 乙方:_____________________ 地址:_____________________ 邮编:_____________________ “_______导向牌”项目是经北京市政管理委员会批准(字〔20xx〕第006号)由乙方负责建设的城市公共信息服务项目,甲乙双方就此项目合作达成如下协议: 一、合作项目 乙方同意甲方在乙方首期建设的____块(其中____块为赠送)_______导向牌全市及____张区域图上标注甲方企业图文建筑三维标注,具体合作内容如下: 1.由乙方负责在其所属的____块城市向导导向牌全市图部分为甲方制作企业图文建筑三维标注。 2.乙方负责在其所属的____块向导牌的区域地图部分为甲方作图文建筑三维标注,具体位置如下:西直门地铁出口、北京展览馆门前西侧、北京天文馆门前、官园桥西北角、官园桥东南角、桦皮厂胡同北口、积水潭地铁东南出口山釜门前等。 二、权利和义务 1.甲方负责提供自身建筑的产权证复印件、建筑照片或建筑图片、工商营业执照复印件等相关资料作为参加_______导向牌的点位标注的重要审核资料保存。(见附件1) 2.甲方支付在_______导向牌上的部分区域地图标注所需费用。 3.乙方负责执行_______导向牌的建设,负责为甲方设计制作甲方自身企业建筑图形,并将甲方认定后的企业图形设计方案以电子文档的形式赠送给甲方,以便甲方留作它用。 4.乙方负责在___________块导向牌中甲方选择的____块区域图中以立体三维图形标注的形式标注甲方企业的建筑图形(具体位置见附件2)。 5.乙方负责_______导向牌每年的建设、经营、维护和安全工作。 6.甲方享有乙方承诺的甲方建筑图形在乙方_______导向牌中的全市图及____块区域地图中标注时间为____年。在____年中如果甲方信息发生变更,乙方免费为其更换。 7.甲方有权监督审核乙方的____块_______导向牌建设中地图标注企业图形情况。 8.甲乙双方的合作价格不得向第三方公布。 三、制作标准 甲乙双方合作所涉及的地图的具体规格、样式、摆放位置的具体标准参照乙方提供的《著名企业建筑在_______地图牌标注建筑图形的竞标函》的相关数据。 四、费用支付 甲方一次性支付乙方_______导向牌建筑标识图形标注费:全市图建筑三维标注费用为____元整/年;____张(实际收取____张区域图建筑三维标注费用;另外____张区域图建筑三维标注的设计、制作为赠送。)区域图建筑三维标注费用为____元整/年;合同合计金额为____元整/年。 五、惩罚条款 1.乙方在承诺该向导导向牌在____年____月底前完成并在本合同约定的位置安装完毕。 2.甲方应在本合同签署之日起____日内一次性支付乙方地标性建筑图形点位标注制作费用。未按期支付费用所造成的乙方设计滞后等一切因素引起的责任由甲方承担。 3.乙方应在承诺期限内完成制作。未按期完成乙方应酌情退还甲方所支付的费用。 4.以上三条款项不可抗力因素除外。 六、其它 1.甲方《著名企业建筑在_______地图牌标注建筑图形的竞标函》作为本合同不可分割的部分(附件3)具有同样的法定效力。 2.本合同一式两份,双方各执一份,自签章之日起生效。 附件(略) 甲方:__________________ 乙方:__________________ 代表:__________________ 代表:__________________ ______年______月______日 ______年______月______日 有关项目合作协议书 合作协议书你写好了吗,下面是挑选较好的有关项目合作协议书范本,供大家参考阅读 一、有关项目合作协议书 甲方:_________________ 乙方:_________________ 合作办学项目:_________ 甲乙双方经友好协商,本着平等互利、共同发展的原则,就双方合作办学事宜达成以下协议: 甲方权利义务: 一、负责提供培训教材,并负责为合格学员办理相关证书,认证手续费、证书工本费由乙方负责。 二、负责对联合办学单位的招生、教学负责人及师资进行指导。 三、负责审核乙方的办学资格、条件、管理、考试等事项,如发现乙方有严重违反有关规定、违反双方约定、提供不实资料等行为之一或不适应合作项目办学条件的,甲方有权单方面提前终止合作协议,后果由乙方承担。 四、对乙方的考试进行监督。 五、根据行业发展的要求,提供相关的技术指导。 六、甲方负责学员的就业安排工作。 乙方权利义务: 一、负责在当地教育主管部门办理办学项目的报批手续,做到依法办学。 二、负责承担办学活动中发生的全部税金并负责向当地税务部门交纳。 三、负责办学所需的设备、场地、人员、师资、资金等,实行自主办学、独立核算,自负盈亏。 四、负责在当地聘请教学人员,将教师资料按要求提交甲方审核,确认其授课资格。 五、负责当地的招生、教学、日常管理等培训班全部事务。 六、乙方应按甲方规定的收费标准进行收费,如因特殊原因须调整收费的,应提前与甲方协商,并获得甲方批准后方能执行。 七、乙方所有广告、信息、招生简章的文本,须经甲方确认后方可发布。 八、合作期限内,联合办学方不得与其他办学机构再签订类似或专业相近的协议、合同。 九、甲乙双方各自独立承担民事及法律责任,相互之间无产权关系。 费用及结算方法: 一、协议签署当日,乙方应向甲方交纳培训指导费_________元整。乙方向甲方交纳_________%管理费及_________%的就业安置费。 二、培训班开班前两天内,乙方应将学员报名表装订成册报甲方注册,并按甲方相关要求开展教学工作。 三、甲方到乙方开展工作或办理相关事务,所发生的差旅费、住宿费、生活费等由甲方承担。 四、甲方负责为乙方考试合格的学员办理有关单位的证书,相应的认证手续费和证书工本费由乙方负责向甲方支付,该费用乙方可向学员另行收取。 五、乙方如在开班前向甲方提前申领教材,应按规定价格支付教材资料费。 协议书的生效 一、本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。 二、本协议有效期限为_________年,自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。期满自行作废。乙方如需继续合作须在期满前三个月内提出书面续约申请,经甲方核准后双方另立协议。 甲方(盖章):_________ 代表人(签字):_______ _________年____月____日 签订地点:_____________ 乙方(盖章):_________ 代表人(签字):_______ _________年____月____日 签订地点:_____________ 关于建筑的合同范本(篇7) 发包方(甲方):_______________ 承包方(乙方):_______________ 根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及其相关法律法规和相关文件的规定及本工程的特点,为明确甲乙双方在合同中的权利、义务和经济责任。甲乙双方在平等互利、诚实信用的原则下协商一致,达成如下合同条款,以便共同遵守。 一、工程概况:工程名称:_______________工程地点:_______________ 二、承包工程的内容:按甲方大合同、同步。 三、工期:开工日期:_______________竣工日期:_______________ 四、付款方式:完工第一次付款,付款比例为已完工工程量的70%,每月按工程量的70%支付工程款,主体封顶后付到工程量的95%,其余5%为保修金,保修金期满________年内付清。 五、结算方式:同甲方大合同同步。 六、工程进度结算: 6.1、乙方办理工程结算,以甲方质监部门出具符合合同约定的质量要求的凭证才准予办理,按面积计算。 6.2、甲乙双方预决算由审计部门共审为准。 6.3、如按期付不清工程进度款,甲方应向乙方做出以下承诺:按合同工程进度工期10天内支付工程款,如甲方不按时支付工程款所造成的一切经济损失由甲方承担。 6.4、保证金合同签订后,乙方一次性向甲方打如万元,基础完工后,退保证金。甲方向乙方返还50%的保证金,工程完成本项目封顶,返还全部保证金。 七、工程质量:按照符合国家规定的工程质量验收标准进行验收,达不到合格,如出现质量问题,由乙方承担全部责任。 八、安全: 8.1、本工程安全目标:杜绝重大伤亡事故,乙方必须对施工人员买保险一份。 8.2、乙方不遵守甲方要求指令,造成的人员伤亡事故,由乙方全部负责和法律刑事责任。 九、文明施工: 9.1、现场材料应按照甲方施工平面布置图指定的位置整齐堆放,乙方应随时将施工垃圾从施工作业面清运至施工现场内甲方指定垃圾池,且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生。 9.2、如乙方不听从甲方指定,甲方有权罚款。 9.3、如甲方按时不能开工,以及施工证件不全,造成停工由甲方负责一切责任,注明一切施工手续由甲方办理。本合同一式三份,经双方签字生效,并附甲乙双方身份证复印件一份,双方各执合同具有同等效用。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 日期:_________日期:_________ 关于建筑的合同范本(篇8) 甲方(出租方):住所:负责人:乙方(承租方):住所:负责人:根据国家有关法律法规,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,就甲方将其合法拥有的厂房出租给乙方使用的有关事宜,双方达成协议如下: 第一条 出租厂房情况 1、甲方出租给乙方的厂房座落在本市 (以下简称该厂房)。该厂房出租建筑面积为_________平方米,其平面图见本合同附件 (一)。 2、甲方作为该厂房的【房地产权利人】【授权委托人】【法律规定的其他权利人】与乙方建立租赁关系。签订本合同前,甲方已向乙方出示该厂房的【房地产权证】【产权单位委托出租的证明】【法律规定其他权利人证明】,权证编号:_________;并已告知乙方该厂房【已】【未】设定抵押。 第二条 租赁使用性质和生产用途 1、甲方已查验乙方的营业执照、相应生产经营资质证书或者拟从事的生产经营范围。乙方向甲方承诺,租赁该厂房严格按照经核准的生产经营范围和该厂房原规划设计的生产使用性质,从事_________产品的生产。 2、乙方保证,在租赁期内未征得甲方书面同意,或未按规定经安全生产监管、消防等有关部门批准,不擅自改变该厂房规划设计的生产使用性质,从事上款约定之外的其它产品生产经营活动。 第三条 交付日期和租赁期限 1、甲乙双方约定,甲方于________年____月____日前向乙方交付该厂房和按本合同附件 (二)中约定的有关设施设备(以下简称:有关设施设备)。租赁日期自________年____月____日起至________年____月____日止。 2、租赁期满,乙方应如期返还该厂房和有关设施设备。乙方需继续承租的,则应于租赁期届满前____个月,向甲方提出书面续租要求,经甲方同意后,双方应重新签订厂房租赁合同。 第四条 租金数额、支付方式和限期 1、甲、乙双方约定,该厂房每日每平方米(建筑面积)租金为人民币______元。月租金总计为人民币_________元。(大写:_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角整)。 2、该厂房租金________年内不变。自第________年起,双方可协商对租金进行调整。有关调整事宜由甲、乙双方在补充条款中约定。 3、乙方应于每月____日前向甲方支付租金。逾期支付的,每逾期____日,则乙方需按日租金的_____%支付违约金。 4、乙方支付租金的方式如下:_________________________。 第五条 保证金和其他费用 1、甲、乙双方约定,甲方交付该厂房时,乙方应向甲方支付厂房租赁保证金,保证金为___个月的租金,即人民币_________元,甲方收取保证金后应向乙方开具收款凭证。租赁关系终止时,甲方收取的厂房租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的费用外,剩余部分无息归还乙方。 2、租赁期间,使用该厂房所发生的水、电、燃气、通讯、设备、物业管理、_________等所有与使用该厂房相关的费用由乙方承担。 第六条 厂房使用要求和维修责任 1、租赁期间,乙方发现该厂房及其附属设施有损坏或故障时,应及时通知甲方修复;甲方应在接到乙方通知后及时进行维修。 2、租赁期间,乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用,致使该厂房及其附属设施损坏或发生故障的,乙方应负责维修。乙方拒不维修,甲方可代为维修,费用由乙方承担。 3、租赁期间,甲方保证该厂房及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态。甲方对该厂房进行检查、养护,应提前通知乙方。检查养护时,乙方应予以配合。 4、乙方另需装修或者增设附属设施和设备的,应事先征得甲方的书面同意,按规定须向有关部门审批的,则还应由甲方报请有关部门批准后,方可进行。 第七条 厂房返还 1、除甲方同意乙方续租外,乙方应在本合同的租期届满后的____日内返还该厂房和有关设施设备,未经甲方同意逾期返还的,每逾期____日,乙方应按人民币______元平方米向甲方支付占用期间的使用费。 2、乙方返还该厂房和有关设施设备,应当符合正常使用后的状态。返还时,甲方根据合同附件 (二)的约定进行验收,并相互结清各自应当承担的费用。 第八条 转租、转让 1、乙方在租赁期内,须事先征得甲方的书面同意,方可将该厂房部分或全部转租给他人。 2、在租赁期内,甲方如需出售该厂房,应提前通知乙方。乙方在同等条件下有优先购买权。 第九条 违约责任 1、租赁期间,根据本合同 第六条的约约定,任何一方不及时履行本合同约定的维修、养护责任,致使厂房和有关设施设备损坏,应承担赔偿责任。 2、乙方未征得甲方书面同意,擅自改变厂房建筑结构,违反有关技术标准和消防安全规定,进行电力线路等装修工程,改变技术工艺或生产设施的,甲方有权要求乙方恢复厂房和有关设施设备原状以及赔偿损失。 3、乙方在租赁期间中途擅自退租的,乙方应按提前退租天数的租金的_______倍向甲方支付违约金。若违约金不足抵付甲方损失的,乙方还应负责赔偿。甲方可从租赁保证金中抵扣。保证金不足抵扣的,不足部分则由乙方另行支付。 4、租赁期间,厂房因不可抗拒的原因或政府拆迁造成本合同无法履行,双方互不承担责任。 第十条 解决争议的方式乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决;协商解决不成的,任何一方依可以向甲方所在地人民法院起诉。 第十一条 其他条款 1、本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。本合同补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。 2、本合同一式两份,双方各执一份,合同经盖章签字后生效。甲方(盖章): 乙方:________年____月____日________年____月____日 关于建筑的合同范本(篇9) 发包方:__________________公司,以下简称甲方。 总承包方:___________________,以下简称乙方。 分包方:_____________________,以下简称丙方。 甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下: 第一条工程造价 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。 1、总包管理费_________%。 2、市场价格风险调整的不可预见费用。 3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。 4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)。 5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。 6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。 7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。 第二条工期要求和开工日期 工期要求: 主厂房:_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。 (工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位) 第三条安全生产规范执行必须符合国家有关规定要求 第四条材料、设备的采购、供应方式和要求 1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。 2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。 第五条工期、质量保证金 1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元,工期保证金_________万元,文明、安全保证金_________万元)。 2、项目保证金的支付: 本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。 3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。 第六条工程价款及支付方式 1、房屋结顶_________天,甲方支付给丙方_________万元; 2、丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元); 3、房屋结顶后,按每月完成工程量的_________%支付; 4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%; 5、余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金),在满一年后支付_________万元,_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。 6、接受工程价款的单位名称:________________________________帐号:____________________________________开户银行:________________________________ 第七条工程质量保修保修期为_________年 在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。 第八条违约责任及处理 1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。 2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。 3、安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。 4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按_________元/天计取。 5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次_________元/次。 第九条其它 1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。 2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。 3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。 4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。 5、本协议履行地为本工程所在地。 6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。 甲方:__________________代表:__________________ 乙方:__________________代表:__________________ 丙方:__________________代表:__________________ _______年______月_____日_______年______月_____日 |
随便看 |
|
出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。