网站首页 留学 移民 外语考试 英语词汇 法语词汇 旧版资料
| 标题 | 水电站施工合同范本 |
| 内容 |
水电站的施工合同有哪些地方是需要我们注意的呢？下面出国留学网的小编为大家收集整理的“水电站施工合同范本”，供大家参考！希望可以帮助助到大家！更多精彩内容请持续关注出国留学网！ 水电站施工合同范本 发包方：（以下简称甲方） 法定代表人： 承包方：（以下简称乙方） 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程主要内容： 4、承包方式：包工包料。 二、工程期限 工程期限____天，预定_____年____月___日至____年____月____日止。 三、工程承包价及其它 总承包价______元，工程竣工验收合格后付清工程款项。 四、合同双方责任 （一）甲方责任 1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据； 2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。 （二）乙方责任 1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。 2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。 3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。 五、工程质量要求 1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。 2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。 3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。 六、付款方式 工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。 七、工期延误 若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。 八、工程保修期 工程保修期为工程验收后一年。 九、安全施工要求 施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。 十、不可抗拒的自然灾害认定标准 不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。 十一、违约责任 1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。 2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。 3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。 十二、争议 承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。 十三、合同份数 本合同一式_____份，甲方____份、乙双方____份。 十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。 甲方： 法人代表： _____年____月____日 乙方： 法人代表： _____年____月____日 |
| 随便看 |
|
出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识，帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。